建设工程人防检测合同范本(经典6篇)

建设工程人防检测合同范本 篇一

在建设工程的过程中，人防检测是一个非常重要的环节。为了确保建筑物的安全性和可靠性，人防检测合同的签订是必不可少的。下面是一份建设工程人防检测合同范本，供参考。

合同编号：【合同编号】

甲方（委托方）：

单位名称：

地址：

联系人：

电话：

乙方（受托方）：

单位名称：

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方计划进行建设工程，并需要进行人防检测，为明确双方权益和责任，特制定本合同。

一、检测范围和标准

1.1 检测范围：本次人防检测的范围包括【具体检测范围】。

1.2 检测标准：本次人防检测按照【相关标准】执行。

二、检测费用和支付方式

2.1 检测费用：人防检测费用为【具体金额】。

2.2 支付方式：甲方应在合同签订后【具体支付方式】支付检测费用。

三、检测时间和工期

3.1 检测时间：本次人防检测的时间为【具体时间】。

3.2 工期：乙方应在检测开始后【具体工期】内完成检测工作。

四、检测报告和验收

4.1 检测报告：乙方应在检测完成后【具体时间】内提交检测报告给甲方。

4.2 验收：甲方应在收到检测报告后【具体时间】内进行验收。

五、违约责任

5.1 乙方未按时完成检测工作的，应向甲方支付违约金，违约金金额为检测费用的【具体比例】。

5.2 甲方未按时支付检测费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金金额为未支付费用的【具体比例】。

六、争议解决

6.1 双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，应向【仲裁/法院】提起诉讼。

6.2 本合同的解释和执行适用中华人民共和国的法律。

七、附则

7.1 本合同自双方签字盖章后生效，有效期为【具体时期】。

7.2 本合同一式【具体份数】份，甲方、乙方各执【具体份数】份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签订日期： 签订日期：

建设工程人防检测合同范本 篇二

随着建设工程的不断发展，人防检测在确保建筑物安全性和可靠性方面发挥着重要的作用。为了明确双方的权益和责任，下面是一份建设工程人防检测合同范本，供参考。

合同编号：【合同编号】

甲方（委托方）：

单位名称：

地址：

联系人：

电话：

乙方（受托方）：

单位名称：

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方计划进行建设工程，并需要进行人防检测，为确保工程的质量和安全，特制定本合同。

一、检测范围和标准

1.1 检测范围：本次人防检测的范围包括【具体检测范围】。

1.2 检测标准：本次人防检测按照【相关标准】执行。

二、检测费用和支付方式

2.1 检测费用：人防检测费用为【具体金额】。

2.2 支付方式：甲方应在合同签订后【具体支付方式】支付检测费用。

三、检测时间和工期

3.1 检测时间：本次人防检测的时间为【具体时间】。

3.2 工期：乙方应在检测开始后【具体工期】内完成检测工作。

四、检测报告和验收

4.1 检测报告：乙方应在检测完成后【具体时间】内提交检测报告给甲方。

4.2 验收：甲方应在收到检测报告后【具体时间】内进行验收。

五、违约责任

5.1 乙方未按时完成检测工作的，应向甲方支付违约金，违约金金额为检测费用的【具体比例】。

5.2 甲方未按时支付检测费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金金额为未支付费用的【具体比例】。

六、争议解决

6.1 双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，应向【仲裁/法院】提起诉讼。

6.2 本合同的解释和执行适用中华人民共和国的法律。

七、附则

7.1 本合同自双方签字盖章后生效，有效期为【具体时期】。

7.2 本合同一式【具体份数】份，甲方、乙方各执【具体份数】份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签订日期： 签订日期：

建设工程人防检测合同范本 篇三

发 包 人(甲方)：

承 包 人(乙方)：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 工程施工有关事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：*****项目人防门、人防封堵框、人防封堵板、战时封堵门、战时通风设备(材料)供货与安装工程。

第二条 工程承包范围

具体承包范围及内容包括但不限于以下：设计图范围内的人防门、人防封堵框、人防封堵板、战时封堵门、战时通风设备供应及安装。

除本合同第款规定的范围外，还包括工程量清单中没有的项目，在施工图纸中有体现或者在施工图纸中未体现但是为确保工程稳定、安全、有效运行的实际需要以及按照施工惯例应当由乙方完成的项目，均为乙方的承包范围，费用均已经包含在合同总价中。对于以上的承包范围，乙方应当按照合同约定的质量标准以及材料的品牌要求进行施工，不得以任何理由与借口要求增加费用或者延长工期。

在签订本合同前，乙方已经对施工图进行了仔细研究，认真核算了工程量，且已经多次到现场进行了踏勘，收集了所有相关的信息资料，乙方确认了工程量清单中的工程量是正确的、完整的、没有遗漏的，不会以工程量清单有缺项、漏项，工程量计算有误，以及工程量清单与实际施工工程不一致等要求增加费用与工期。【备注：本款仅适用固定总价合同】

甲方有权根据实际情况需要调整乙方承包的工程内容，包括但不限于增加或减少乙方承包的工程范围，由此而引起本合同价款调整的，按以下原则予以调整：

(1)本合同中已有适用于变更工程的(综合)单价或价格，按合同已有的(综合)单价或价格变更合同价款，其中如多个相同子目却有多个不同(综合)单价或价格的，取最低值;

(2)合同中只有类似于变更工程的(综合)单价或价格，可以参照类似(综合)单价或价格通过换算确定变更合同价款，其中如有多个相似(综合)单价或价格的，取最低值，由乙方提出适当的变更价格，经甲方审核后按审核确认的价格结算;

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的(综合)单价或价格的，乙方应向甲方提供适当的变更工程量及变更价格，经甲方审核后按审核确认的价格结算。甲方无需因上述工程内容的调整而给予乙方任何形式的补偿。

第三条 合同工期

合同工期：总工期 个日历天，计划开工日期为201 年 月 日，实际开工日期以甲方的开工令为准，计划竣工日期为201 年 月 日，实际竣工日期以乙方施工的全部工程通过设计、监理、甲方、总包和人防部门工验收合格并在工程完成移交手续之日为准。

本工程不论因供货延缓而导致工程施工延期以及施工本身的延期，还是由于甲方指定分包的原因致使合同总工期或节点导致工期延误，乙方均应承担工期延误的违约责任，总工期或节点考核工期每逾期一天，乙方按本合同第款支付违约金。甲方原因引起的工期延误，甲方应当予以工期顺延，但乙方应及时办理工期延误申请单并有甲方批复，做为有效工期延误有效手续。

本工程不计任何停工、窝工、误工费用。

第四条 工程质量

工程质量标准：乙方施工的全部工程按照国家现行验收规范一次性验收合格，满足国家、工程所在地地方政府及合同的要求(包括但不限于附件六的技术要求)，通过甲方及人防部门的验收。乙方应确保本工程的施工质量满足设计要求并达到国家以及项目所在地现行质量检验评定标准的合格等级并符合甲乙双方约定的质量、技术要求。本合同适用的标准、规范为国家及工程当地有关法规、规章、规范性文件和标准等，且均为最新版本。当对同一问题国家和工程所在地政府的标准、规范产生不一致时，以标准高者为准。如合同约定的质量标准高于国家及地方标准的，以合同的约定为准，如合同约定的标准低于国家、行业及地方标准的，按照国家、行业及地方标准的中的标准高者执行。以上质量要求包括工程质量、施工质量、材料设备质量。如工程按照规定需要通过政府相关部门验收的，乙方还应保证工程能够顺利通过政府相关部门的验收。

工程质量不符合本合同约定的质量标准的，乙方应当按照甲方的要求自费进行整改直至全部工程符合本合同约定的质量标准且验收合格，所需要的费用以及各种损失均由乙方承担，造成工期延误的，还应按照本合同第款承担工期延误的违约责任。如乙方拒绝整改、整改后仍不合格的或整改时间超过甲方规定的期限的，甲方有权要委托第三人进行处理，所有的费用(包括但不限于第三人的施工费用、材料费用、人工费用、拆除不合格部分的费用、甲方为此支付的费用、其它与此有关的费用等)与各种损失均由乙方承担，甲方有权在乙方的工程款中直接扣除，如不足扣除的，甲方有权就不足部分要求乙方支付，且乙方无权要求支付质量不合格工程的工程款，甲方已经支付的乙方应当返还给甲方。同时乙方还应向甲方支付工程质量不合格的违约金，违约金的金额为本合同总价的30%。

第五条 承包方式

采用施工图范围内的工程量清单和合同约定承包范围内固定总价包干的形式，即包工期、包工、包料(甲供设备材料除外)、包质量、包造价、包税费、包安全、包施工现场及运输通道的环境卫生、包风险、包材料送检通过、包验收通过，包资料在甲方协调的条件下交给城市档案馆归档合格、包质保等与工程相关的一切费用，并已充分考虑一切可能的风险费用(包括但不限于设备、材料、施工机具和人工费涨价风险，汇率和利率变动、通货膨胀，标准规范的颁布或/和修订、国家以及地方政策或市场政策变动以及其他不可预见的风险，即在本合同有效期内该类风险费用一律不作调整)。除了本合同明确规定可以调整的外，合同价款不作任何调整。【本款所指施工图为甲方提供的 工程施工图( 年 月 日版)中所示内容】。

乙方应对工程的质量、安全、工期、文明施工等负全责。

第六条 技术要求

：详见附件六。

【备注：每次招标前要求设计部针对每一个工程项目提供相应的技术要求】

第七条 合同价款与支付

【备注：本款根据合同是固定总价包干还是(综合)单价包干选择适用下述两个版本条款中的一条】

版本一：本合同为固定总价闭口包干，合同总价为：人民币 元(￥ 元)。本工程固定包干总价包括但不限于：材料费(含材料检测费)、设备费、人工费、预埋费、油漆费、机械费、运输费、保险费、安全文明施工费、安装费、一切施工措施费、税费、规费、利润、管理费、试验费、试车费、验收费、成品及半成品保护费、排污费、保险费、各类风险费用与损失、水电费、人员食宿费、交通费、通讯费、总包配合费(按总包合同约定的费率由乙方直接支付给总包方)、按国家人防办规定期限内免费定期保养及更换密封条、重刷油漆、专项上缴费用、本合同工程开工令办理及办理政府竣工验收费用(含监理费)、配合总包单位办

理相关备案手续的费用、各类由乙方办理的手续的费用等与本工程相关的一切费用并已充分考虑一切可能的风险费用(包括但不限于设备、材料、施工机具和人工费涨价风险，汇率和利率变动、通货膨胀，标准规范的颁布或/和修订、国家以及地方政策或市场政策变动以及其他不可预见的风险，即在本合同有效期内该类风险费用一律不作调整)等的一切费用。本合同除设计变更、甲方书面通知而引起的工程量增减或甲方书面认可的单价变更外，施工图范围内的工程量和合同约定承包范围内固定总价和本合同附件二工程量清单确定的(综合)单价在结算时不作任何调整。

【备注：1、本条款仅适用固定总价合同 2、对于本合同总价中是否包含总包管理费的内容可根据情况作出约定，可参考的条款：其中总包管理配合费为合同总价的 %，该费用由甲方直接支付给总包单位。】

版本二：本合同总价为暂定总价，即人民币 元(￥： 元)，具体工程量按乙方的实际工作量经甲方确认后按实结算。本合同单价为固定综合单价闭口包干，具体综合单价详见附件二《工程量清单》，该综合单价包括但不限于：材料费(含材料检测费)、设备费、人工费、机械费、运输费、保险费、安全文明施工费、安装费、一切施工措施费、税费、规费、利润、管理费、试验费、试车费、验收费、成品及半成品保护费、排污费、保险费、各类风险费用与损失、水电费、人员食宿费、交通费、通讯费、本合同工程开工令办理及办理政府竣工验收费用(含监理费)、配合总包单位办理相关备案手续的费用、各类由乙方办理的手续的费用等与本工程相关的一切费用并已充分考虑一切可能的风险费用(包括但不限于设备、材料、施工机具和人工费涨价风险，汇率和利率变动、通货膨胀，标准规范的颁布或/和修订、国家以及地方政策或市场政策变动以及其他不可预见的风险，即在本合同有效期内该类风险费用一律不作调整)等的一切费用。本合同除设计变更、甲方书面通知而引起的工程量增减或甲方书面认可的单价变更外，结算时本合同附件二工程量清单确定的(综合)单价不作任何调整。【备注：本条款仅适用固定(综合)单价合同】

凡施工过程中发生的设计变更、现场签证等均须由甲方现场代表及项目经理签字，并经甲方按审批程序确认盖章后生效。因设计变更及甲方书面指令引起的工程量增减和工程项目增减，结算工程造价可相应增减。因设计变更及甲方书面指令而引起的工程量增减后本合同价款调整原则按照本合同第款约定执行。变更项目在完工后14日内，乙方应按规定填报签证。逾期不报的，如为工程款增加的，则甲方有权认为此变更不涉及造价调整或者视为乙方放弃造价调整权利;工程款减少的，甲方有权根据自行核算的款项直接在工程款中扣除，乙方不得有异议。甲方有权根据实际情况需要调整乙方承包的工程内容，包括但不限于增加或减少乙方承包的工程范围，由此而引起的合同价款的调整按本款确定的上述原则执行，甲方无需因此给予乙方任何形式的补偿。

付款方式

(1)本工程无预付工程款。【备注：如有预付款的，应特别注意约定预付款的抵扣条款】

(2)

(3)【此笔完工款项支付的前提之一为乙方完成工程移交手续后支付，工程移交与付款挂钩，在正式使用过程中，必须明确】

(4) 在本合同履行过程中，因签证所增加的工程费用不纳入进度款支付，因签证所增加的费用在工程结算后予以支付。

(5)乙方实施的全部工程经总包、设计、监理、甲方、政府有关部门验收合格，甲乙双方开始进行结算。甲方自接到乙方结算资料后的2个月内办完工程结算，双方达成一致意见并签署工程结算协议且乙方按照本合同及档案管理部门要求移交了合格档案资料且取得城建档案馆的回执原件后(乙方应提供的竣工资料为档案馆一套、监理一套、发包人一套、总包单位一套)30个工作日内，乙方提供结算价的全额发票，甲方付至结算总造价的95%并扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等(如有)后无息返还乙方提供的履约保证金或履约保函;

(6)合同结算总造价的5%作为工程质量保修金，根据本合同附件一《工程质量保修书》第5条相关约定无息支付给乙方。

每次付款乙方须提供工程所在地税务机关认可的发票，且工程款付至本合同工程结算总造价的95%时乙方应提供100%的全额发票，否则甲方有权拒付工程款，且不承担任何延期付款的责任。

第八条 图纸

版本一：【适用于甲方提供施工图纸】

甲方向乙方提供图纸 套，如乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

乙方在接到图纸后，应认真核查，积极配合甲方组织的施工图纸交底及会审工作。如甲方提供的图纸或资料有不完整、错误、遗漏、重复、矛盾、模糊、不满足国家及地方的标准、不符合施工常规或惯例之处等，应在接到图纸之日起5日内书面通知甲方，并提出解决措施与建议。如乙方未在上述期限内提出书面意见的，视为乙方已对其正确性和完整性进行了确认，如发生费用的增加、工期的延长等责任均由乙方承担。

甲方提供的图纸和文件，乙方只能为本合同目的使用，未经甲方事先书面同意，乙方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。如乙方违反的，应向甲方支付违约金人民币拾万元整，且不影响甲方其他索赔的权利。

对图纸中涉及到的相关图集，乙方必须备齐并存放于施工现场。

版本二：【适用于乙方提供施工图纸】：

乙方在签订合同后30天内向甲方提交施工图纸(深化设计图)，并确保政府相关部门审图通过。乙方向甲方提供施工图纸 套(其中 套用作为竣工图)，如甲方需要增加图纸套数的，乙方可代为复制，复制费用包含在合同总价中。

乙方应积极组织施工图纸交底及会审工作，确保提供的图纸或资料没有不完整、错误、遗漏、重复、矛盾、模糊之处，并能满足国家及地方的标准和符合施工常规或惯例，否则，如发生费用的增加、工期的延长等责任均由乙方承担。

乙方提供的图纸和文件，乙方只能为本合同使用，未经甲方事先书面同意，乙方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。如乙方违反的，应向甲方支付违约金人民币拾万元整，且不影响甲方其他索赔的权利。

对图纸中涉及到的相关图集，承包人必须备齐并存放于施工现场。

第九条双方代表

甲方代表

本工程甲方代表受甲方委派，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。但有关于设计变更、现场签证、工期变更、工程价款的变更与确认、费用的增加以及质量验收最终认定权由甲方另行书面确认且须加盖甲方公章有效。本工程甲方代表为 。

甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表或者监理，乙方代表在收到当日生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，乙方对甲方代表的指令应当予以执行。

乙方代表

本工程乙方代表受乙方委派，代表乙方行使合同的权利，履行合同的职责。乙方代表应由甲方考察同意的人员担任。乙方在任命乙方代表前，应将拟任命的乙方代表的资历报甲方批准。

未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自更换乙方代表。甲方认为乙方代表不能胜任工作或者不配合工作的，有权要求乙方予以更换，乙方应当满足甲方的要求。乙方代表为 。

乙方的要求、请求、通知、申请等，应以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表。

第十条 双方一般权利和义务

甲方权利和义务

(1)开工10天前甲方通知乙方进场施工，并组织设计方、乙方进行现场技术交底，图纸会审，协调总包单位全部清除影响施工的障碍物。协调乙方与总包单位签订施工配合协议，办理施工所涉及的各种相关手续。

(2)对工程质量、进度进行监督检查，办理设计变更、现场签证以及按合同约定及时组织竣工验收等事宜。

(3)按合同规定，按时支付各阶段应支付给乙方的工程款。

(4)不论何时，甲方均不对乙方的设备、材料、临时工程等的损坏或灭失承担任何责任。

(5)甲方及监理对乙方做出的任何批准、证明、同意、检查、检验、指示、指令、建议、通知、要求、试验、或类似行为，都不能免除或减轻乙方根据合同应当承担的责任，包括但不限于对错误、遗漏、误差和未遵办的责任。甲方未对任何工作、生产设备或材料提出否定意见不构成批准，不影响甲方拒绝该工作、生产设备或材料的权利。

(6)除非另有书面明确规定，甲方未能行使或者延迟行使本合同项下的任何权利，不得被视为放弃行使该等权利，且任何权利的单独或部分行使亦不得妨碍该等权利的进一步或其他任何权利的行使。甲方在任何时候放弃追究乙方违反本合同的任何条款或规定的违约行为所应承担的违约责任，不得被视为甲方放弃追究乙方其它各方面的违约行为所应承担的违约责任。

乙方的权利和义务【备注：本款内容可根据具体专业工程的特点拟定，可以适当增减相关内容】

(1)乙方必须负责或配合甲方向政府有关部门申办涉及本项目工程施工的一切报批手续，并办理相关的证明和批文(含本工程方案审批通过、办理政府开工令及最终取得《 市 工程合格证》)，所有相关费用已包含在总报价中，不再增加任何费用。

(2)乙方在合同签订之前已经对施工场地和周围环境进行了查勘，已经全方位考察熟悉包括项目所在地、本工程特征、原土建工程的工程质量对本工程的各项影响因素(责任、工期、造价、质量);所有影响到本工程质量、造价、工期、各方责任等因素已经全部考虑周全，包括但不限于本工程所在地各项必须由乙方缴纳的各项税金规费缴纳及可能变化调整因素(并且符合项目所在地税务机关及甲方财务对_具体要求)、施工场地条件、各项材料产地及运输条件(水平及垂直运输、短驳及二次搬运)、特殊材料的搬运、物价涨跌、现场安全、水电费用、人员住宿、临时设施、各地企业各类人员差旅费、文明施工措施费、管理费、利润、人工费用、工期延期、管理费及与其他单位的管理配合费用所有已完工程及在建工程成品保护费用、甲供材保管费等与工程相关的一切费用、本工程要求达到的质量标准等。以上所有说明的内容(并不仅限于以上因素)均包含在本合同总价中。

(3)工程开始前，乙方须认真审阅施工图、仔细核对各种位置和数量等由总承包单位或其他承包单位完成的工程，并及时向甲方、总承包单位及设计单位提出施工图或施工中存在的问题，以便在施工前使上述问题得到妥善解决。否则，因乙方未能很好地审核图纸及现场实际情况而造成返工的责任应由乙方自行负责，并不得向甲方提出任何索赔要求。同时，甲方将视为乙方已认可并接受了已经由总承包单位或其他承包单位所完成的工程。乙方已经取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料;通过签署合同，乙方接受对可预见的或者不可预见的为顺利完成工程的所有困难、风险和费用的全部职责。乙方已经确信合同价格的正确性和充分性，除了根据本合同明确规定可以调整的以外，合同价格对任何未预见到的困难和费用均不调整。

(4)根据工程需要，负责施工现场安全保卫。为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，或当甲方、监理、有关主管部门要求时，在必要的时候和地方，应负责采取安全防护措施，并承担责任。

(5)与工程有关的设备、材料、工具、装备、成品、半成品、临时设施等均由乙方负责保护。乙方应承担在工程实施和完成以及修补任何缺陷过程中发生的，或由其引起的以下责任与风险并负责进行赔偿：(a)任何人员的死亡或受伤;及(b)任何财产的损坏或灭失，包括但不限于材料、设备、成品、半成品、已完工工程等。同时乙方应保障甲方免受为此或与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费和其他费用。

(6)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作并承担其费用。如有损坏的，乙方承担全部责任。

(7)遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，所需要的费用乙方承担，如乙方未办理或未及时办理导致被政府部门处罚的，乙方承担全部责任，乙方应保证甲方免于处罚，如甲方被处罚的，罚款由乙方缴纳。

(8)乙方在履行合同过程中应遵守法律法规，并保证甲方免于承担因乙方违反各种规定而引起的任何责任。乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同总价内。

(9)乙方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性、安全可靠性负全责。

建设工程人防检测合同范本 篇四

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：__________________.

二、工程地点：__________________.

三、承包方式：__________________.

四、工程造价：__________________.

五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

______年______月______日

建设工程人防检测合同范本 篇五

甲方(委托方)

乙方(检测方)

学校幼儿园工程进行检测，并依据《_合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园 结构类型： 框架 建筑面积：11658平方米

施工单位： 南通大辰建设集团 监理单位：如皋市规划设计院 鉴证人员：汤友云

工程监督注册号： 工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北 建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅 电话：

二、检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括：见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测

三、检测程序

1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。

2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天(扣除节日)通知乙方。

3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。

四、检测收费：按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：

1、工程竣工验收结束后一次性结清。

2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。

五、甲方的权利和义务

1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。

4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。

7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。

8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。

9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

六、乙方的权利和义务

1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。

2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。

4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方(节假日除外)。

6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。

七、违约责任、

1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

八、附则

1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。

2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请仲裁。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程委托检测合同范文2

委托方(以下简称甲方)：

受托方(以下简称乙方)：

经甲乙双方友好协商，甲方的 工程质量及原材料检测，由乙方负责检测，特订立本合同。

一、 双方的主要义务：

1、甲方的主要义务：

(1) 按照本合同约定支付费用;

(2) 指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性;

(3) 现场检测时提供必要的协助。

2、乙方的主要义务：

(1) 按期完成甲方委托，按期提交检测报告;

(2) 严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确，必要时提供检测方案;

(3) 对甲方的技术信息进行保密;

(4)向甲方提供必要的检测咨询服务

二、检测范围：

1、市政检测

2、常规检测

3、桩基检测 (以实际委托项目为准)

三、检测程序：

1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测或现场检测二种。

2、如需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。

3、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。

四、履行方式及期限：

本合同的的履行期限自年月有检测费。

五、收费标准、合同价款和支付方式：

1、工程常规检测收费：按江苏省物价局、江苏省建设厅《关于核定(江苏省建设质量检测和建筑材料试验收费标准)的通知》文件规定的收费标准的_80% 结算。

2、桩基检测按如下价格计费：(以下价格不包括现场道路、地基、桩头处理等)

3、其他：

4、检测费支付方式：

六、争议解决

履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，通过法律途径或进行仲裁解决。

七、其他

1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

2、本合同未尽事宜由双方协商解决。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。..

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程委托检测合同范文3

委托方(甲方)：

检测方(乙方)：

为了确保工程质量，根据有关规定及设计、质监部门的要求，甲方委托乙方对 工程桩基础进行 。依据《_合同法》，经双方协商达成以下协议，以兹共同遵守。

一、执行标准：

_行业标准《建筑基桩检测技规范》(JGJ/106—20_)。《岩土工程勘察规范》(GB 50021—20_)

二、检测内容：

1、低应变检测： 根，检测桩身完整性，桩身砼纵波速;

2、声波检测： 根，检测基桩桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别;

3、钻探抽芯： 根，每桩 孔，检测桩身完整性、桩长、桩砼强度、桩底沉渣、桩底持力层评价。

三、检测价格：

l、低应变检测： 元/根，计费： 元;

2、声波检测： 元/剖面，共 剖面，计费： 元;

3、钻探抽芯： 元/米，计费： 元;

4、设备仪器进出场费： 元。

总计费用为：人民币(大写)： 是否需要正式发票：

四、付款方式：

合同签订后，甲方预付乙方检测费定金 元，全部检测完成后，《基桩检测报告》提交时，所有款项结清并付款到位，否则乙方不予提交报告。

五、甲方的权利和义务：

l、甲方提供被检测桩的位置及有关检测工作的详细地质、设计、施工资料;

2、负责被测桩桩头的清洗和平整工作(包括静载试桩的处理和声波管预埋)及其费用：

3、提供检测现场的照明及电源，设备进出场及吊装所需的道路和场地：

4、为乙方现场测试人员提供工作方便。协调好现场施工：

5、按合同的约定向检测方支付检测工作费用;

6、甲方独家享有该工程项目《基桩检测报告》的权力。

7、检测期间甲方安排四名民工协助乙方工作并负责其费用。

六、乙方的权利和义务：

l、乙方必须严格按规范要求进行数据采集，计算分析、资料整理，每个单项工程检测完成后十个工作日内向甲方提供科学、准确、公正的《基桩检测报告》一式四份;并对检测数据负法律责任。

2、提前一天向委托方(甲方)提供桩头(测点试坑)的处理方案。

3、按合同约定享有基桩检测工作报酬。

4、施工期间发生安全事故、违法乱纪行为后果自负。

七、检测时间及检测次数：进场时间由甲方提前一天通知。检测次数：

八、本合同双方代表签字，单位盖章后即行生效，完成报告提交和交清工程款后合同执行终止。

九、本合同未尽事宜，双方协商解决。

十、本合同一式四份，甲方二份，乙方 二份，每份具有同等法律效力，甲乙双方代表签字(盖章)后生效(复印有效)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程人防检测合同范本 篇六

甲方（以下简称甲方）：

乙方（以下简称乙方）：

甲方承建的_______工程中的工程委托给乙方施工，有关事项双方协商特订立如下协议，双方共同遵照执行。

一、承包方式：

二、工作范围：

三、承包单价：

四、付款方式：基础工程按实际工程量结算人工费预付_______%工程款，地梁以上到工程结顶按总面积_______%预付工程款，余下的每米_______%工程款到工程验收合格交付使用后结清。

五、安全责任：乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的，每人每次罚款_______元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。

六、本合同协议一式两份，由甲乙双方各执一份，自签订之日起开始生效，工程竣工验收合格工程款结清后失效。

发包方(以下简称甲方)：_________

承包方(以下简称乙方)：_________

日期：